Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

Stilgärten Gartengestaltung
Stand: Mai 2025

1. Geltungsbereich

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge zwischen Mustermann Garten & Gestaltung, Inhaber Max Mustermann (nachfolgend „Auftragnehmer“), und dem Auftraggeber, soweit nicht schriftlich etwas anderes vereinbart wurde.

2. Vertragsabschluss

Ein Vertrag kommt erst durch schriftliche Auftragsbestätigung des Auftragnehmers oder durch Beginn der Ausführung zustande. Angebote sind freibleibend und unverbindlich.

3. Leistungen

Die vom Auftragnehmer zu erbringenden Leistungen ergeben sich aus dem individuellen Angebot bzw. Leistungsverzeichnis. Änderungen oder Erweiterungen bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

4. Preise und Zahlungsbedingungen

Alle Preise verstehen sich inklusive der jeweils gültigen Mehrwertsteuer, sofern nicht anders ausgewiesen. Zahlungen sind – sofern nicht anders vereinbart – binnen 14 Tagen nach Rechnungsstellung ohne Abzug fällig. Bei Zahlungsverzug behalten wir uns Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe vor.

5. Ausführungsfristen

Vereinbarte Ausführungsfristen beginnen mit dem Datum der Auftragsbestätigung, vorausgesetzt, alle technischen und kaufmännischen Einzelheiten sind geklärt. Verzögerungen durch höhere Gewalt, Witterung oder Lieferprobleme verlängern die Fristen angemessen.

6. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

Der Auftraggeber verpflichtet sich, die für die Arbeiten notwendigen Voraussetzungen zu schaffen, insbesondere Zufahrtswege freizuhalten und Strom- sowie Wasseranschlüsse zur Verfügung zu stellen.

7. Abnahme

Nach Fertigstellung erfolgt die gemeinsame Abnahme. Wird keine Abnahme durchgeführt, gilt das Werk 7 Tage nach schriftlicher Fertigstellungsanzeige als abgenommen, sofern keine wesentlichen Mängel vorliegen.

8. Gewährleistung

Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsfristen. Bei berechtigten Mängeln ist der Auftragnehmer zur Nachbesserung berechtigt. Schlägt diese fehl, kann der Auftraggeber Minderung oder Rücktritt verlangen.

9. Haftung

Für Schäden haften wir nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Eine Haftung für Folgeschäden, insbesondere an Pflanzen, ist ausgeschlossen, es sei denn, sie beruhen auf grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz.

10. Eigentumsvorbehalt

Bis zur vollständigen Bezahlung bleibt die gelieferte Ware bzw. Leistung Eigentum des Auftragnehmers.

11. Datenschutz

Der Auftragnehmer verarbeitet personenbezogene Daten ausschließlich im Rahmen der geltenden Datenschutzgesetze. Näheres dazu regelt die Datenschutzerklärung.

12. Gerichtsstand

Gerichtsstand ist, soweit gesetzlich zulässig, der Sitz des Auftragnehmers.

13. Salvatorische Klausel

Sollte eine Bestimmung dieser AGB unwirksam sein, bleiben die übrigen Bestimmungen davon unberührt. Die Parteien verpflichten sich, die unwirksame Klausel durch eine wirksame zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck am nächsten kommt.